АС Республики Башкортостан АС Курганской области АС Оренбургской области АС Челябинской области  
Написать письмо На главную Карта сайта PDA
 

Оренбургская область республика Башкортостан Челябинская область Курганская область


 

Адрес:      454080, Челябинск,
пр. Ленина, 83
Телефоны:
Приемная: (351)265-36-49
Справочная служба:
(351)259-66-18
(351)259-66-20
Факс: (351)259-66-15
Телефон доверия:
(351)259-66-00



 

Вестник ВАС РФ

 

Вестник АС УО



                                                                                 УТВЕРЖДЕНО:

                                                                                              Председатель Восемнадцатого

                                                                                              арбитражного апелляционного суда

                                                                                                         

________________ Г.А. Федина

«__» ________ 2013

 

Извещение № 8-кт

о проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту отмостки здания суда

и текущему ремонту отмостки и цоколя здания гаража

 

г. Челябинск                                                                                                           

 

1. Заказчик: Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд

Место нахождения: 454080 г. Челябинск, пр. Ленина, 83.

Контактная информация

Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83;тел.: 259-65-21, 259-66-35, 259-66-33 (факс)

E-mail: vg@18aas.arbitr.ru

Контактное лицо: Вакольчук Валентина Владимировна

2. Источник финансирования – федеральный бюджет.

3. Предмет государственного контракта – выполнение работ по текущему ремонту отмостки здания суда и текущему ремонту отмостки и цоколя здания гаража.  

4. Характеристика и объем выполняемых работ, требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к безопасности, требования к результату работ:

4.1. Объем выполняемых работ осуществляется в полном соответствии с Локальным сметным расчетом и Ведомостью объемов работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями технических регламентов, СНиП, ГОСТ и иных нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации.

Работы выполняются силами и средствами Подрядчика, из материалов и с использованием оборудования Подрядчика. Работы должны выполняться Подрядчиком не нарушая деятельности суда. Допуск персонала Подрядчика в здание осуществляется в соответствии с утвержденным Заказчиком списком.

Поставка всех необходимых материалов, предусмотренных Локальной сметой, осуществляется Подрядчиком. Материалы должны быть качественными, новыми (не бывшими ранее в эксплуатации) и допущенными к применению на территории Российской Федерации в качестве строительных материалов.

Используемые Подрядчиком материалы в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Во время и после окончания работ Подрядчик за свой счет осуществляет уборку территории от строительного мусора, а также его вывоз.

Ответственность за сохранность материалов, инструмента, инвентаря и оборудования, используемых Подрядчиком при производстве работ возлагается на Подрядчика.

4.2. Требования к качеству выполняемых работ: качество работ и применяемых материалов должно соответствовать действующим стандартам и нормам. Поставляемые материалы должны сопровождаться соответствующими сертификатами качества.

Заказчик имеет право на контроль качества работ и применяемых материалов в любой момент.

4.3. Требования к безопасности работ: работы должны выполняться в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строительное производство», а также действующим нормативам в области экологической и пожарной безопасности».

4.4. Требования к результатам работ: работы должны быть выполнены в установленный срок, в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85 и технических условий на применяемые материалы и соответствовать требованиям Заказчика.

4.5. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работ: гарантийный срок на выполнение работы должен составлять пять лет с момента принятия результатов работ.

5. Место выполнения работ – г. Челябинск, пр. Ленина, 83.

6. Срок выполнения работ – не позднее 31 июля 2013 года.

7. Сведения о включенных (невключенных) в цену расходов: цена контракта включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением контракта, в том числе на материалы, транспортировку, доставку, вывоз мусора, гарантийные обязательства, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта – 135 507,00 руб. (сто тридцать пять тысяч пятьсот семь рублей 00 копеек). Обоснование максимальной цены контракта - Локальный сметный расчет (см. прикрепленные файлы).

9.  Подача котировочных заявок:

Место подачи котировочных заявок 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83, каб. 613.

          Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: котировочные заявки принимаются по будням с 9-00 ч. 08 июля 2013 года и с 9-00 ч. до 17-00 ч.  11 июля 2013 года (время местное).

          Форма котировочной заявки: котировочная заявка может быть подана в письменной форме или в форме электронного документа. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее указанного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

         Каждый претендент имеет право представить только 1 (одну) котировку цен, которая не может быть впоследствии изменена.

10. Срок и условия оплаты: оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней на основании выставленных Исполнителем счета, счета-фактуры и Акта выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Авансирование не предусмотрено.

11. Срок подписания контракта победителем -  не позднее 8 (восьми) календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

12. Требование к участнику размещения заказа – отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

 

Приложение: 1. форма котировочной заявки на 1л. в 1экз.;

2. проект государственного контракта и приложения к нему, всего на 5л. в 1экз.;

3. локальный сметный расчет на 5л. в 1экз.

 

 

И.о. руководителя аппарата -

администратора суда                                                                                  В.В. Вакольчук

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На бланке организации                                                                                                    Приложение №1

к извещению № 8-кт «О проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту отмостки здания суда и текущему ремонту отмостки и цоколя здания гаража»

 

 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

 

                                                                                                         Председателю Восемнадцатого

                                                                                                     арбитражного апелляционного суда

       Г.А. Фединой

 

Участник: _____________________________________________________________________________

                                                   (наименование организации/ Ф.И.О. для физического лица)

место нахождения (место жительства для физического лица): _______________________________________________________________________________

телефон (факс): _________________

ИНН _____________________КПП___________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

    

      Изучив извещение № 8-кт «О проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту по текущему ремонту отмостки здания суда и текущему ремонту отмостки и цоколя здания гаража», в соответствии со ст. 44 ФЗ от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» даю согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

 

Цена контракта:_______________ руб. (_____________).

 

Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах: цена контракта включает в себя все затраты (наименование участника размещения заказа), связанные с исполнением контракта, в том числе на материалы, транспортировку, доставку, вывоз мусора, гарантийные обязательства, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

 

 

Контактное лицо:

E-mail (при наличии):

 

 

Подпись руководителя: __________________________ /_________________________/

                                                                  М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

Приложение № 2

   к Извещению № 4-кт «О проведении запроса котировок

на право заключения государственного контракта

на выполнение работ по текущему ремонту отмостки здания суда

 и текущему ремонту отмостки и цоколя здания гаража»

                    

Государственный контракт № ____

                  

г. Челябинск                                                                                                   «___»  ___________ 2013

 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в лице председателя суда Фединой Галины Александровны, действующего на основании Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ____________________, в лице __________________, действующ___ на основании __________, именуем___ в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса котировок, результаты которого зафиксированы  протоколом  заседания  единой  комиссии  по размещению заказов № ____ от «___» ________ 2013, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

1.      Предмет контракта

        1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту помещений на пятом этаже (далее  - Работы) Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда,  расположенного по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 83.

        1.2. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их.

        1.3. Объём и стоимость Работ, составляющих предмет Контракта,  определены на

основании Дефектной ведомости объемов работ (Приложение № 1) и Локального сметного расчета (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью Контракта.

 

2. Обязанности сторон

2.1.   Подрядчик обязан:

2.1.1.  Своевременно и надлежащим образом  выполнить работы по ремонту помещений в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и сдать помещения Заказчику в состоянии, обеспечивающем  нормальную эксплуатацию.

2.1.2.   При производстве Работ Подрядчиком должны соблюдаться технологические требования действующих СНиП, ГОСТ и технических условий.

2.1.3.  Использовать при выполнении ремонтных работ качественные и новые материалы (не бывшие ранее в эксплуатации) и допущенные к применению на территории Российской Федерации.

2.1.4.   Собственными силами освобождать помещения от мебели.

2.1.5.  Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Контракта.

2.1.6. При выполнении Работ соблюдать внутриобъектовый режим, правила технической и пожарной безопасности.

2.1.7. При выполнении Работ использовать персонал требуемой квалификации.

2.1.8.      Нести ответственность за причинённый по вине его сотрудника материальный ущерб  имуществу Заказчика.

2.1.9. В случае привлечения к выполнению Работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ.

2.1.10. Устранить дефекты выполненных ремонтных работ за свой счет в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.

2.1.11. При готовности помещений передать Заказчику два экземпляра Акта сдачи-приемки работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), а также счет и счет-фактуру.

2.1.12. Представить сертификаты, обязательные для используемых материалов, и иные документы, подтверждающие качество используемых материалов.

2.1.13. Вывезти из здания Заказчика оставшиеся материалы, строительный мусор,

оборудование, не принадлежащее Заказчику, не позднее чем через один рабочий день с момента подписания Акта выполненных работ.

2.1.14. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ  в течение пяти лет с момента подписания Акта выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с разделом 3 Контракта.

2.2.2. Оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с условиями Контракта.

2.2.3. Допуск персонала Подрядчика в здание осуществляется в соответствии с утвержденным Заказчиком списком.

2.2.4. Обеспечивать своевременную приёмку выполнения обязательств Подрядчиком.

         2.2.5. Определить ответственного представителя Заказчика, осуществляющего контроль за своевременным и качественным выполнением Работ и применяемых материалов.

2.2.6. Предъявить требования Подрядчику, связанные с ненадлежащим качеством выполненных Работ.

 

3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

 

3.1. Выполнение Работ должно осуществляться Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта.

3.2. По результатам окончательной приемки Работ Стороны подписывают Акт выполненных работ. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение Работ.

3.3. Заказчик обязан в двухдневный срок подписать Акт выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ, Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения за счет Подрядчика.

 

4. Стоимость работ  и порядок расчетов

 

4.1. Стоимость Работ по настоящему Контракту определяется в российских рублях и составляет ______________ руб. (___________ рублей ____ коп.), в том числе НДС 18% - _________ руб. (________ руб. ___ коп.) и остаётся неизменной в течение всего срока действия Контракта.

4.2. Цена контракта включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением контракта, в том числе на материалы, транспортировку, доставку, вывоз мусора, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.3. Расчёты по настоящему Контракту производятся Заказчиком за счёт средств   федерального бюджета путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика за фактически выполненные работы в полном объеме в течение 10 (десяти) банковских дней на основании выставленного счета, счета-фактуры, Акта выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанных Сторонами. Авансирование не предусмотрено.

4.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Подрядчика.

 

 

5. Ответственность сторон

 

           5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

           5.2. За несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором.

 5.3. За несвоевременную оплату выполненных Работ Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором.

 5.4. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

 5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если  это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

                                                             

                        6. Расторжение контракта в одностороннем порядке

 

6.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

6.4. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта Подрядчик вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

 

7. Прочие условия

 

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с «__» _______ 2013 года и действует по «__» ________ 2013 года.

7.2. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы либо разногласия, касающиеся исполнения Контракта, до передачи на рассмотрение суда были урегулированы в претензионном порядке. В случае невозможности достижения взаимного согласия Сторона вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда   по    основаниям,    предусмотренным    гражданским    законодательством    Российской Федерации.

7.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

 

 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

 

Заказчик

Подрядчик

Восемнадцатый арбитражный

апелляционный суд

454080 г. Челябинск, пр. Ленина, 83

ОРГН 1067453011097

ИНН 7453156217  КПП 745301001

Расчетный счет 40105810400000010030 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл., г. Челябинск, УФК по Челябинской области

БИК 047501001 л/с 03691817320

 

 

 

Председатель суда

 

______________________ Г.А. Федина

                        М.П.

 

     Руководитель

 

     ____________________ /____________

                         М.П.

 

 

 

 

Приложение № 1

к государственному контракту  № __

от «___»  ___________ 2013

 

 

 

 

Дефектная ведомость объемов работ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к государственному контракту  № __

от «___»  ___________ 2013

 

 

 

 

Локальный сметный расчет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   
 
   
c Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд
Rambler's Top100