АС Республики Башкортостан АС Курганской области АС Оренбургской области АС Челябинской области  
Написать письмо На главную Карта сайта PDA
 

Оренбургская область республика Башкортостан Челябинская область Курганская область


 

Адрес:      454080, Челябинск,
пр. Ленина, 83
Телефоны:
Приемная: (351)265-36-49
Справочная служба:
(351)259-66-18
(351)259-66-20
Факс: (351)259-66-15
Телефон доверия:
(351)259-66-00



 

Вестник ВАС РФ

 

Вестник АС УО



                                   
                                                                                            УТВЕРЖДЕНО:
                                                                                                                                                                           
                                                                                     Председатель Восемнадцатого
                                                                                                                        арбитражного апелляционного суда
                                                                                                                                            
                                                                                                              ________________ Г.А. Федина
 
                                                                                                                «____» _______________ 2013
 
Извещение № 6-кт
о проведении запроса котировок
на пошив и поставку служебного обмундирования для судей и имеющих классные чины работников Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда
 
1. Заказчик: Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Место нахождения: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
Контактная информация:
Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83
тел. 259-65-21, 259-66-33 (факс)
Контактное лицо - Вакольчук Валентина Владимировна
2.   Источник финансирования – федеральный бюджет.
3. Предмет государственного контракта – пошив и поставка служебного обмундирования для судей и имеющих классные чины работников Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.

№ п/п
Наименование изделия
Кол-во, шт.
1
Костюм женский
36

 
 
 
 
 
 
Техническое описание костюма женского:
          Пиджак – двубортный, из высококачественной полушерстяной костюмной ткани синего цвета, полуприлегающего силуэта, на подкладке, с пуговицами из металла желтого цвета с изображением Государственного герба Российской Федерации.
Воротник - отложной.
Рукава – втачные, двухшовные, со шлицей внизу локтевого шва, на шлице пришиваются три форменные пуговицы.
Внешние боковые карманы прорезные, в рамку, с клапанами. С левой стороны борта на груди карман с листочкой.
Юбка - из высококачественной полушерстяной костюмной ткани синего цвета на подкладке со шлицей сзади.
Размерный ряд с 42 по 58.
 
        Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым, ранее не
использованным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара. Поставляемый товар должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используются.
         3.1. Требования к гарантийному сроку – не менее 6 месяцев с даты поставки товара.
4. Место доставки – г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
5. Срок поставки – в течение 30 дней с момента подписания государственного контракта.
6. Максимальная цена контракта – 162 000,00 руб. (сто шестьдесят две тысячи рублей 00 копеек).
 
Структура цены – цена контракта включает в себя стоимость всех товаров, транспортные расходы, расходы на изготовление, упаковку, налоги и пошлины, на предварительные замеры, индивидуальной подгонке изделий, гарантийное обслуживание, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств по государственному контракту.
Сроки и условия оплаты товара – оплата производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней после получения выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры и товарной накладной по факту поставки всей партии товара. Форма оплатыбезналичный расчет. Авансирование не предусмотрено.
Обоснование максимальной цены контракта – цена контракта рассчитана Заказчиком исходя из потребности в товаре на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 1994 № 279 «О нормах обеспечения служебным обмундированием судей и имеющих классные чины работников судов» (Приложение № 3).
7. Порядок подачи заявок.
Место подачи, срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок – 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83, каб. 613.
Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок – котировочные заявки принимаются с «10» апреля 2013 по «15» апреля 2013 (время местное). Время приема котировочных заявок: по будням с 9-00 ч. до 17-00 ч., в пятницу      с 9-00 ч. до 16-00 ч.
Форма котировочной заявки – котировочная заявка (Приложение № 1 к Извещению) подается участником размещения заказа Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в срок, указанный в настоящем Извещении.
Котировочные заявки, поданные позднее указанного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Каждый претендент имеет право представить только 1 (одну) котировку цен, которая не может быть впоследствии изменена.
8. Срок подписания контракта победителем – не позднее 8 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
9. Требование к участнику размещения заказа – отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
 
          Приложение: 1. форма котировочной заявки на 1л. в 1экз.;
2. проект государственного контракта и приложение к нему, всего на 4л. в 1экз.;
3. расчет начальной (максимальной) цены контракта.
 
 
И.о. руководителя аппарата суда
администратора суда                                                                              В.В. Вакольчук
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На бланке организации                             
                                                           Приложение № 1
к извещению № 6-кт «О проведении запроса котировок
на право заключения государственного контракта на пошив
 и поставку служебного обмундирования
для судей и имеющих классные чины работников суда»
 
 
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
 
                                                                                                  Председателю Восемнадцатого
                                                                                                 арбитражного апелляционного суда
                                                           Г.А. Фединой
     пр. Ленина, 83, г. Челябинск, 454080
 
Участник: _______________________________________________________________________________
                                             (наименование организации/ Ф.И.О. для физического лица)
место нахождения (место жительства для физического лица):___________________________
_______________________________________________________________________________
телефон: ______________________ телефакс: _____________________
ИНН ________________КПП________________
Банковские реквизиты:___________________________________________________________
 
Наименование и характеристика товара
 

п/п
 
Наименование
 
Характеристика
Кол-во, шт.
 
Цена с учетом всех расходов за ед., руб.
Сумма, руб.
1
Костюм женский
 
36
 
 

 
Изучив Извещение №__________ «О проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на пошив и поставку служебного обмундирования для судей и имеющих классные чины работников суда», мы выражаем свое согласие на исполнение государственного контракта на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.
Цена составляет ____________________ (_______________________) руб., в том числе НДС
                                            цифрами                                 прописью
__________________ (__________________) руб. (в случае освобождения от уплаты НДС,
           цифрами                             прописью   
указывается: НДС не предусмотрен).
 
Сведения о включенных/невключенных в цену расходах_______________________________.
 
Контактное лицо:         
E-mail (при наличии): 
 
       
     Подпись руководителя (физического лица): _________________ /_________________/
                                                                                              М.П.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
проект
Приложение № 2
к извещению № 6-кт «О проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на пошив и поставку служебного обмундирования для судей и
имеющих классные чины работников суда»
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №___
 
г. Челябинск                                                                                              «___» ___________2013
 
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в лице председателя суда Фединой Галины Александровны, действующего на основании Федерального конституционного закона от 28.04.1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», именуемый в дальнейшем Заказчик,с одной стороны и ________________________________, в лице _________________________, действующего на основании _______________, именуем__ в дальнейшем Поставщик,с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса котировок, результаты которого зафиксированы протоколом Единой комиссии по размещению заказов № ____ от «___» __________ 2013 года, заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
 
1. Предмет контракта
 
1.1.       Поставщик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта пошив и поставку служебного обмундирования (далее – Товар) для судей и работников суда, имеющих классные чины, а Заказчик принимает на себя обязательство принять и оплатить Товар в соответствии с условиями контракта.
1.2.      Количество и ассортимент поставляемого Товара приведён в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта.
1.3.      Срок поставки Товара Заказчику в течение 30 дней с момента подписания контракта.
 
2. Обязанности сторон
 
2.1.     Поставщик обязуется:
2.1.1.   Пошить из собственного материала и поставить Заказчику Товар в ассортименте, по ценам и в количестве согласно Спецификации.
2.1.2. До начала пошива служебного обмундирования согласовать с Заказчиком образцы ткани, модели женской одежды и представить на утверждение образцы изделий (костюмов).
2.1.2. Поставить Товар соответствующий характеристикам, указанным в запросе котировок, а также действующим санитарным нормам и установленным требованиям, предъявляемым к данному виду Товара.
2.1.3. В ходе пошива служебного обмундирования снять мерки и выполнить примерки изделий работникам суда   в помещении заказчика по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
2.1.3.   Поставить Товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Место доставки: г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
2.1.4. Установить гарантийный срок обслуживания на служебное обмундирование – 6 месяцев, срок устранения выявленных дефектов – 10 дней.
2.1.5. Передать Заказчику платежные документы (счет, счет-фактуру и товарную накладную) в день отгрузки Товара.
 
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего контракта при отсутствии претензии относительно качества, количества и характеристик товара.
2.2.2. Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего контракта.
 
3. Цена контракта и порядок расчетов
 
3.1. Стоимость Товара составляет _________________ руб. (__________________ рублей ___ копеек).
3.2. Все расчеты по настоящему контракту производятся по безналичному расчету за счет средств федерального бюджета на основании выставленных счёта, счёта-фактуры и товарной накладной в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Товара Заказчиком. Авансирование не предусмотрено.
3.3. Цена контракта является твёрдой и изменению не подлежит.
3.4. Цена контракта включает в себя стоимость Товара, транспортные расходы, расходы на упаковку, налоги и пошлины, на предварительные замеры, индивидуальной подгонке изделий, гарантийное обслуживание, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту.
 
4. Порядок приемки товара
 
4.1. Приёмка Товара осуществляется представителем Заказчика в месте нахождения Заказчика по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
4.2. По факту приёмки поставленного Товара Заказчик подписывает предоставленные Поставщиком товарные накладные.
4.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по контракту считается факт передачи всей партии Товара Заказчику.
4.4. Требования Заказчика, связанные с поставкой некачественного товара направляются посредством любой связи (телефон, факс, электронная почта и пр.) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Товара.
4.5. В случае обнаружения скрытых дефектов в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется устранить их за свой счёт в сроки, согласованные с Заказчиком.  
 
5. Ответственность сторон
 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных в установленном законом порядке.
5.2. За неисполнение обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Неустойка устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую контракт, от исполнения своих обязательств.
                                 
 
6. Порядок урегулирования споров
 
6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия   либо  претензии,   касающиеся   исполнения   настоящего   контракта,   были урегулированы путем переговоров.
6.2. До передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны принимают меры к урегулированию спора в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения претензии.
6.3. В случае недостижения взаимного согласия, споры по контракту решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
 
7. Прочие условия
 
7.1. Настоящий государственный контракт  вступает в силу с «___» _________2013 года и действует по «___» _________ 2013 года.
7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда.
7.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.
 
8. Адреса и реквизиты сторон
 

Заказчик
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд
454080, г. Челябинск, пр-т Ленина, 83;
тел. (351) 25-65-21, 259-66-33 (факс)
ОГРН 1067453011097
ИНН 7453156217
КПП 745301001
Расчетный счет 40105810400000010030 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл., г. Челябинск, УФК по Челябинской области
Л/с 03691817320
БИК 047501001
Поставщик
 
 
Председатель суда
 
_________________ Г.А. Федина
            М.П.
 
Руководитель
 
__________________/_____________
             М.П.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №1
к государственному контракту №___ от «___» _________ 2013
 
 
 
 
Спецификация
 
 

№ п/п
Наименование товара
Кол-во, шт.
Цена за ед., руб.
Сумма, руб.
1.
Костюм женский
36
 
 
Итого:
 

 
Итого:
 

 
 
 
 
Заказчик
 
_________________ Г.А. Федина
             М.П.
 
 
 
 
Поставщик
 
___________________/______________
            М.П.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 3
к извещению № 6-кт «О проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на пошив
                          и поставку служебного обмундирования для судей
и имеющих классные чины работников суда»
 
 
 
 
Расчет начальной (максимальной) цены контракта
 
      Цена контракта рассчитана Заказчиком исходя из потребности в товаре на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 1994 № 279 «О нормах обеспечения служебным обмундированием судей и имеющих классные чины работников судов».
 
 

№ п/п
Наименование товара
Кол-во,
шт.
Цена за единицу, руб.
Сумма, руб.
1.
Костюм женский
36
4 5000,00
162 000,00
 
               Итого:
162 000,00

 
    Итого: 162 000,00 руб. (сто шестьдесят две тысячи рублей 00 копеек).
 
 
 
 
И.о. руководителя аппарата –
администратора суда                                                                                В.В. Вакольчук
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
   
c Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд
Rambler's Top100